东南西环三滘立交市政化改造工程（一期）第三方检测及监测招标公告

东南西环三滘立交市政化改造工程（一期）第三方检测及监测招标公告

投资项目代码

投资项目代码

2310-440105-04-01-850644

投资项目名称

投资项目名称

东南西环三滘立交市政化改造工程（一期）

招标项目名称

招标项目名称

东南西环三滘立交市政化改造工程（一期）第三方检测及监测

标段（包）名称

标段（包）名称

东南西环三滘立交市政化改造工程

（一期）第三方检测及监测

公告性质

公告性质

正常

资格审查方式

资格审查方式

资格后审

招标项目实施（交

招标项目实施（交

货）地点

货）地点

三滘立交

资金来源

资金来源

国有或集体投资

资金来源构成

资金来源构成

国有或集体投资 100.00%

招标范围及规模

招标范围及规模

本次立交改造需拆除三滘立交西北象限原有收费站主匝道，尽量利用原三滘立交桥梁结构和用地红线，通过采用对西

北象限匝道进行改造、在南环主线桥下设置匝道、在南环西出口、西北象限等位置新增匝道出入口等方式对三滘立交

（独立的互通式立交桥）进行市政化改造，其中 E 匝道桥单跨跨度为 42m 。 东南西环三滘立交市政化改造工程（一

期）涉及新建匝道桥 1 座，桥梁总长 159.9m ，拆除旧桥 2983m2 ，托换 4 处南环高速桥墩，新建 1 处人行天桥；新建地

面辅道、匝道路基段长 1632.8m 。

招标内容

招标内容

东南西环三滘立交市政化改造工程（一期）第三方检测及监测工作，主要包括施工前后旧桥的检测、施工过程中的桥

梁监测、地基基础工程检测 ( 包含地基及复合地基承载力静载检测、桩的承载力检测、桩身完整性检测等 ) ，见证取样

检测（包括钢筋力学性能检验、砂石常规检验、混凝土、砂浆性能检验、土工试验、沥青、沥青混合料检测等），主

体结构工程现场检测 ( 包含混凝土强度现场检测、钢筋保护层厚度检测等 ) ，桥梁荷载试验 , 道路工程检测（包含路基弯

沉检测、道路面层压实度、面层厚度、道路排水闭水试验等），园林绿化（苗木规格等）。除检验检测工作外，还包

括： ① 与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检测工作的协调，申报检测技术成果的审批。保

证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。 ② 在进行检测任务的

过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、咨询单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。 ③ 检测数

据上传至主管部门监管系统。

工期（交货期）

工期（交货期）

服务周期从中标单位进场至所有服务项目完成，服务周期必须满足实际施工要求。本项目施工工期暂定为 150 日历

天，实际工期自监理签发开工令起至本工程取得竣工验收证书之日止。

最高投标限价（万

最高投标限价（万

元）

元）

186.746853

是否接受联合体投标

是否接受联合体投标

否

投标资格能力要求

投标资格能力要求

投标人资质要求： 3.1 本次招标要求投标人须具备相应资质。 3.1.1 投标人应具备建设行政主管部门颁发的建设工程质

量检测机构资质证书（检测范围应涵盖本次主要检测内容：地基基础工程检测、见证取样检测、主体结构工程现场检

测），且证书在有效期内；或具备建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构综合资质证书或专项资质证书（专

项资质证书包括：地基基础、市政工程材料、道路工程、桥梁与地下工程），且证书在有效期内。 注：旧资质标准按

《住房和城乡建设部办公厅关于做好建设工程质量检测机构新旧资质标准过渡工作的通知》（建办质函〔 2023 〕 100

号）执行；新资质标准按《住房和城乡建设部关于印发〈建设工程质量检测机构资质标准〉的通知》（建质规

〔 2023 〕 1 号）执行。 3.1.2 投标人应具有质量技术监督部门颁发的 CMA 计量认证合格证书（或 CMA 检验检测机构资质

认定证书）（认证范围须覆盖本次招标主要内容；如 CMA 计量认证合格证书中的认证项目与上述名称不同，但表达的

意思一致也视为满足该项条件） , 且证书在有效期内。 3.2 本次招标 不接受 联合体投标。 3.3 投标人拟委派项目负责人

要求具备工程类相关专业中级或以上技术职称。 3.4 其他要求： ① 投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授

权有效。 ② 投标人必须具有独立法人资格，持有有效的工商行政管理部门核发的法人营业执照或各级政府事业单位登

记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。 ③ 投标人不得存在下列情形之一： （ 1 ）与其他单位围标、

串标，出让投标资格，向招标人或评标委员会成员行贿（按投标人提供的《投标人声明》第二条内容进行评审）。

（ 2 ）处于被责令停业的状态；或处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；或处于财产被接管、冻结、破产

的状态；或在投标登记截止时间前三年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。或投标登记截止日期前三年内，有弄虚

作假骗取中标、围标串标行为（以行政主管部门或法院或检察院书面认定为准），或有被人民法院列入失信被执行人

名单。或在投标登记截止日期前三年内有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题。或在以往工程中因不诚

信行为或不充分履约行为被本项目招标人书面拒绝投标（按投标人提供的《投标人声明》第三条内容进行评审）。本

公司被纳入联合惩戒范围。 （ 3 ）近二年（从 2022 年 1 月 1 日起至投标截止时间止）因以往检测工作中存在伪造检测数

据、出具虚假检测报告的行为被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的（按投标人提供的《投

标人声明》第三条内容进行评审）。 （ 4 ）投标人及其有隶属关系的机构有参加本项目的设计、前期工作、招标文件

编写、监理工作；投标人与承担本招标项目施工和监理业务的单位有隶属关系或其他利害关系；投标人与本次招标的

招标代理机构有隶属关系或其他利害关系；投标人与本工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有

隶属关系或其他利害关系（按投标人提供的《投标人声明》第四条内容进行评审）。 （ 5 ）投标人被列入拖欠农民工

工资失信联合惩戒对象名单（本项评审投标人无需提供资料，按广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交

易系统比对的结果进行评审。） ④ 投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标

段投标或者未划分标段的同一招标项目登记。（按投标人提供的《投标人声明》第五条内容进行评审）。 ⑤ 投标人已

在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）企业库办理企业信息登记。 ⑥ 投标人已按规定格式签名盖章《投

标人声明》（详见招标公告附件一）。 注：未在招标公告第 3 条单列的投标人资格要求条件，不作为资审不合格的依

据。

项目负责人资格要求： 3.3 投标人拟委派项目负责人要求具备工程类相关专业中级或以上技术职称。

投标人业绩要求：无

其他要求：详见本项目招标公告

是否采用电子招标投

是否采用电子招标投

下载资格预审 / 招标文件的网络地址：

广州交易集团有限公司网站